Site Industriel « La Forge » RENOVATION de BUREAUX

Site Industriel « La Forge » RENOVATION de BUREAUX
Maître d’ouvrage
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL
D’ARGENT
11A rue Maurice Burrus
68160 SAINTE CROIX AUX MINES
Tél. : 03 89 58 83.45
fax: 03 89 58 69 84
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL
D’ARGENT
Site Industriel « La Forge »
RENOVATION de BUREAUX
JUIN 2010
MARCHE DE TRAVAUX
Cahier des Clauses Techniques
Particulières
1
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
C.C.T.P Commun à tous les lots
SOMMAIRE
1. Présentation générale du projet .............................................................................. 4
2. Implantation.................................................................................................................. 4
Le site se trouve ZI La Forge à l’entrée de Ste Marie-aux-Mines. ................... 4
3. Documents de références, plans ............................................................................ 4
4. Planning des travaux ................................................................................................. 4
5. Prescriptions techniques générales ....................................................................... 7
A – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ...................................................................... 7
B – OPERATIONS DE CONTROLE .......................................................................... 8
C – SECURITE SUR LE CHANTIER ........................................................................ 9
D - CONNAISSANCE DES LIEUX............................................................................ 9
E – MISE A DISPOSITION DES ENERGIES ......................................................... 9
F – HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER ............................................. 9
G – RESPONSABILITE ................................................................................................ 9
H. – DETAILS TECHNIQUES LOT PEINTURE..................................................... 9
1) CONSISTANCE DES TRAVAUX .................................................................. 10
2) REGLES D’EXECUTION ................................................................................ 10
3) PRESCRIPTIONS DIVERSES ....................................................................... 12
II – Description des lots.................................................................................................... 13
Lot N° 1 : DEMOLITION /NETTOYAGE................................................................... 13
Lot N° 2 : ETANCHEITE TOITURE ............................................................................ 13
Lot N° 3 : CHAUFFAGE VENTILLATION ................................................................. 13
Lot N° 4 : SANITAIRE .................................................................................................... 14
Lot N° 5 : ELECTRICITE /INFORMATIQUE ........................................................... 14
5.1. Dépose / Décâblage ...................................................................................... 14
5.2. Eclairage intérieur ......................................................................................... 15
5.3. Eclairage extérieur......................................................................................... 15
5.4. Circuits prises ................................................................................................. 15
5.5. Circuits téléphone.......................................................................................... 16
5.6. Réseau informatique ..................................................................................... 16
5.7. Alimentation de 2 portails automatiques et 2 portillons .................. 16
5.8. Coffret de chantier provisoire .................................................................... 16
Lot N° 6 : PEINTURE MURS & PLAFONDS ............................................................ 16
6.1. Moquette murale ............................................................................................ 16
6.2. Papier peint mural ......................................................................................... 17
6.3. Peinture murale .............................................................................................. 17
6.4. Portes et cadres de portes ........................................................................... 17
6.5. Plafonds à refaire ........................................................................................... 17
6.6. Plafonds à peindre ......................................................................................... 18
6.7. Faux plafonds à peindre .............................................................................. 18
Lot N° 7 : MENUISERIE & FERMETURE ................................................................ 18
7.1. Portes intérieures ........................................................................................... 18
7.2 Volets roulants ................................................................................................. 18
7.3 Divers .................................................................................................................. 19
Lot N° 8 : REVETEMENT DE SOLS .......................................................................... 19
8.1. Arrachage sols existants.............................................................................. 19
2
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
8.2. Sol résine .......................................................................................................... 20
Lot N° 9 : SERRURERIE ............................................................................................... 20
Lot N° 10 : AUTOMATISATION de 2 PORTAILS .................................................... 20
Lot N° 11 : NETTOYAGE INTERIEUR /EXTERIEUR .......................................... 21
11.1. Nettoyage intérieur...................................................................................... 21
11.2. Nettoyage extérieur ..................................................................................... 21
III – TABLEAU RECAPITULATIF ....................................................................................... 22
IV – ANNEXES ....................................................................................................................... 23
1. Plan de localisation des fuites et fissures ...................................................................... 23
2. Plan de distribution chauffage ....................................................................................... 24
3
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
I – PROJET
1. Présentation générale du projet
La Communauté de Communes du Val d’Argent (CCVA) s’est portée acquéreuse de
l’ancien site industriel Alplast à Ste Marie-aux-Mines. Elle envisage d’y faire des
travaux de réhabilitation permettant de louer le site à la société Geprom désireuse
d’y implanter une Unité de Valorisation de déchets plastiques.
2. Implantation
Le site se trouve ZI La Forge à l’entrée de Ste Marie-aux-Mines.
L’ensemble industriel se compose de :
Différents hangars communicants entre eux (qui feront l’objet d’une
consultation ultérieure) ainsi que d’un bâtiment administratif autonome,
objet de la présente consultation.
3. Documents de références, plans
Le document de référence est le plan N° GPRM ADMIN 01A ci-dessous, faisant
partie intégrante du présent CCTP.
4. Planning des travaux
Le planning général des travaux, non disponible à ce jour, sera remis aux
entreprises lors de la visite du site prévu le 15 juin 2010 de 8h à 12h.
4
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
5
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
6
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
5. Prescriptions techniques générales
A – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Généralités :
Il est rappelé que l’entrepreneur de chaque lot n’est pas un simple
fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté, d’une pratique
éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant
en temps utile au maître d’ouvrage, les manques de compatibilités,
insuffisances ou omissions qui pourraient apparaître dans les systèmes
prescrits.
L’entrepreneur de chaque lot aura implicitement à sa charge tous
échafaudages et autres agrès nécessaires à la parfaite réalisation des travaux
lui incombant.
Listes des produits :
L’entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maître
d’ouvrage pour agrément, la liste des produits qu’il envisage d’utiliser.
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de refuser les produits qui ne
correspondraient pas aux conditions et prescriptions du présent CCTP.
Assistance du fournisseur :
Dans le cas d’emploi de produits spéciaux ou de produits nécessitant une
mise en œuvre particulière le maître d’ouvrage se réserve le droit de
demander l’assistance technique du fournisseur du produit concerné.
Choix des produits :
Avant tout début de travaux, l’entrepreneur s’assurera que les différents
produits prévus au présent CCTP conviennent parfaitement à l’emploi
envisagé, et ceci en fonction de la nature et de l’état des subjectiles dont il
aura une parfaite connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou
autres particularités du chantier.
L’entrepreneur fera le cas échéant et par écrit au maître d’ouvrage les
remarques et suggestions avec toutes justifications à l’appui.
Gestion des clefs :
Dans le cas où ce n’est pas un entrepreneur déterminé qui est chargé de la
gestion des clefs jusqu’à la réception, l’entrepreneur du présent lot devra
assurer cette gestion pendant la durée de ses travaux.
Qualité, préparation et mise en œuvre des matériaux :
Les qualités, préparation et mise en œuvre des matériaux seront conformes
aux prescriptions des documents ci-dessous :
- Normes française de l’AFNOR-UTE et USE
- Prescriptions techniques et fonctionnelles du R.E.E.F édité par le Centre
Spécifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B)
- Cahier des charges et règles de calculs des documents techniques unifiés
(D.T.U) en vigueur.
- Décrets, textes arrêtés et recommandations relatifs à la sécurité des
personnes pour les risques d’incendie ;
- les règlements de sécurité et de protection des travailleurs ;
7
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Valeur des pièces graphiques et écrites
Le C.C.T.P. renseigne aussi exactement que possible l'entrepreneur sur la
nature et l'emplacement des travaux, mais il convient de signaler que la
description n'ayant pas un caractère limitatif, l'entrepreneur devra exécuter
tous les travaux nécessaires à la parfaite finition de son lot d'après les plans
et les règles de l'art.
Il est formellement spécifié que l'entrepreneur a examiné avec soin toutes les
pièces du dossier et qu'il a signalé toutes les imprécisions, obscurités,
omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes solutions
ont été apportées avant la réalisation des travaux.
L'entrepreneur reste responsable de son étude. En conséquence, il ne pourra,
après la signature du marché, ni refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux
complémentaires de quelque nature que ce soit, notoirement utiles ou
indispensables à la parfaite finition des travaux, ni prétendre que ces travaux
donnent lieu à une augmentation sur son prix forfaitaire ou à un
allongement du délai contractuel.
L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce
que les désignations mentionnées sur les plans et CCTP pourraient présenter
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire ou sur des omissions évidentes
qui pourraient se révéler.
C.C.T.P. et plans forment un tout se complétant et ne pouvant être
considérés indépendamment les uns des autres.
B – OPERATIONS DE CONTROLE
Echantillons :
Les échantillons de produits dont l’emploi est envisagé seront déposés au
bureau du maître d’œuvre au plus tard un mois avant l’exécution des
travaux de peinture.
Prélèvement en cours de travaux :
Si le maître d’ouvrage le juge utile, il sera procédé pendant les travaux à des
prises d’échantillons qui subiront les analyses voulues, et les frais en
résultant seront à la charge de l’entrepreneur si les résultats lui sont
défavorables, et à la charge du maître de l’ouvrage dans le cas contraire.
Ces prélèvements se feront dans les conditions précisées à l’article 5.3 du
CCS du DTU 59.1
Frais à la charge de l’entrepreneur :
Par frais afférents à une opération de contrôle, il faut entendre tous ceux
entraînés par les travaux, emploi de main d’œuvre, de matériaux pour
prélèvements, les transports et manutentions nécessaires à cette opération et
le coût des analyses.
De plus, l’imputation des frais à l’entreprise n’affecte en rien les
conséquences que les résultats défavorables peuvent entraîner par ailleurs.
8
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
C – SECURITE SUR LE CHANTIER
Les prix globaux des différents lots comprendront toutes les dispositions à
prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans tous les cas la protection
contre les chutes ou accidents du personnel et particulièrement celui amené
à travailler ou à circuler sur la toiture conformément à la réglementation en
vigueur.
D - CONNAISSANCE DES LIEUX
Chaque entreprise est censée être engagée dans son marché en toute
connaissance de cause. Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou
omissions puissent la dispenser d’exécuter les travaux de sa profession ou
fassent l’objet d’une demande de supplément de ses prix.
E – MISE A DISPOSITION DES ENERGIES
Un coffret de chantier provisoire sera à la disposition des entreprises (voir §
5.8.) durant tout le chantier.
Le raccordement d’eau sera rétabli dans le bâtiment à partir de l’ouverture de
chantier. Pour toute consommation autre que courante, les entreprises
feront part de leurs besoins lors de la visite du site.
F – HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER
Le fournisseur du présent lot devra se conformer, en ce qui concerne
l’hygiène et la sécurité du chantier, aux obligations imposées par la
réglementation en vigueur à ce sujet, notamment :
- loi n° 93.1418 du 31.12.93 ainsi que les décrets et arrêtés en découlant
- le code du travail
Le fournisseur aura à sa charge toutes les prestations lui incombant dans le
cadre de ses obligations visées ci-dessus et autres.
G – RESPONSABILITE
L’entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entière, la protection et
la bonne tenue des aménagements voisins, elle devra être couverte par une
assurance couvrant les risques aux existants pendant toute la durée du
chantier et remettra son attestation d’assurance au maître d’ouvrage en
même temps que son offre de prix.
H. – DETAILS TECHNIQUES LOT PEINTURE
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques existants qui lui seront applicables
dont notamment le DTU 59.1
Subjectiles :
Lors de la visite du site, l’entrepreneur du présent lot fera une
reconnaissance des états de surface à traiter.
A l’issue de cet examen et en cas de travaux complémentaires au présent
CCTP nécessaires à l’application des règles de l’art, l’entrepreneur fera par
écrit ses observations au maître d’ouvrage.
L’offre de l’entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi
que tous travaux préparatoires nécessaires pour lui permettre de livrer les
locaux entièrement finis dans les règles de l’art.
9
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Dans le cadre de l’exécution de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot
aura implicitement à sa charge et sans ordre spécial ni supplément de prix,
l’exécution de tous travaux préparatoires même non mentionnés au présent
CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille
le cas échéant, isolation des taches d’humidité accidentelles et localisées, etc.
En tout état de cause, l’entrepreneur du présent lot sera toujours
responsable du choix des produits qu’il entend mettre en œuvre :
- les produits pour impressions et couches primaires seront à
déterminer par l’entrepreneur en fonction de la nature et de l’état des
subjectiles d’une part, et de la nature du type des produits de finition d’autre
part ; les produits pour rebouchages et enduits devront être compatibles avec
les couches d’impression ou couches primaires ainsi qu’avec les produits de
finition pour les enduits ; ils devront être adaptés au type de finition lisse ou
structurée ;
- les produits pour couches intermédiaires et de finition devront être
compatibles avec les produits des couches préparatoires et apprêts, et être de
type voulu pour permettre d’obtenir l’aspect de finition demandé.
L’entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des
atmosphères intérieures particulières rencontrées (humides, agressives,
etc…) sur le chantier concerné.
Choix des teintes :
Le choix des teintes appartient au maître d’ouvrage.
Aucun supplément de prix ne pourra être demandé pour l’emploi de telle ou
telle autre teinte, ainsi que pour l’exécution de plusieurs teintes sur les
parois d’un même local, réchampissage ou autres, par dérogation aux
spécifications du cahier des charges DTU.
Le maître d’ouvrage pourra demander l’emploi de couleurs vives, sans
majoration de prix, dans la limite de 30% de la surface totale.
Surfaces «témoin »
Les surfaces « témoin » dont le nombre et la superficie seront déterminées par
le maître d’ouvrage devront obligatoirement être traitées avec les produits et
les procédés prescrits pour chaque système (dérogation au DTU 59.1 article
6-3-15è alinéa).
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des
produits concernés, de suivre la réalisation de ces surfaces « témoin ».
1) CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux à la charge de l’entrepreneur du présent lot comprennent
implicitement tous ceux nécessaires à la parfaite et complète finition des
ouvrages.
2) REGLES D’EXECUTION
Règles générales d’emploi des produits :
Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront
être choisis en fonction de l’exposition des surfaces extérieures et intérieures,
exposition en atmosphère agressive, etc.
10
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduisage devront
être compatibles avec le subjectile et compatibles entre eux. Les produits de
marque seront uniquement utilisés suivant le mode d’emploi obligatoirement
indiqué par le fabricant, les travaux préparatoires devront être compatibles
avec ces produits de marque.
Les couches d’impression devront être ajustées aux subjectiles en raison des
différences d’absorption de ces derniers.
Préparation des subjectiles :
Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement
secs.
Avant application de toute couche, le subjectile devra être débarrassé des
souillures, poussières, projection de plâtre ou mortier, taches de graisse, etc.
Pour tous les subjectiles ayant reçu une couche primaire par les soins du
fournisseur, le peintre devra procéder à une révision soignée de cette couche
d’impression et il aura à sa charge l’exécution de tous les petits raccords
nécessaires sur cette couche primaire.
Couches de peinture :
Les tons des différentes couches de peinture seront légèrement différents,
sauf impossibilité technique, les tons étant pris à partir du subjectile du plus
foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra être correctement
croisée, sauf pour certaines peintures.
Avant application d’une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes
et coulures grattées, toutes irrégularités effacées.
Une couche ne devra être appliquée qu’après séchage complet de la couche
précédente. Après achèvement et séchage de la couche de finition :
- le subjectile devra être totalement marqué ;
- les arêtes et moulures devront être dégagées ;
- le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme au ton de
l’échantillon accepté par le maître d’œuvre ;
- les reprises ne devront pas être visibles ;
- l’application ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale
dans les feuillures.
Finition dite « très soignée »
Cette qualité ne tolère aucun défaut
Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition selon prescriptions ciaprès au présent document, l’entrepreneur aura implicitement à sa charge
l’exécution de tous travaux préparatoires, apprêts, ponçages intermédiaires,
etc, nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.
Si pour obtenir ce résultat une couche supplémentaire d’enduit ou de
peinture était nécessaire, elle serait à la charge de l’entrepreneur.
Le présent article déroge aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.
11
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
3) PRESCRIPTIONS DIVERSES
Raccords :
Dans le cadre de l’exécution de son marché, le présent lot aura implicitement
à sa charge l’exécution de tous les raccords de peinture afférents aux travaux
des autres corps d’état.
Protection des ouvrages des autres corps d’état – nettoyages :
Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour
assurer la protection de tous les ouvrages qui pourraient être tachés ou
attaqués par les peintures ou autres produits employés.
Il devra, le cas échéant, après exécution de ses travaux, enlever toutes les
taches ou traces de peinture sur tous les ouvrages imparfaitement protégés.
Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment
les vitres qui ne devront pas être rayées.
Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront être nettoyés et
grattés dès finition des peintures, afin d’assurer leur fonctionnement normal.
12
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
II – Description des lots.
DESCRIPTIF
Lot N° 1 : DEMOLITION /NETTOYAGE
Démolition soignée de 3 cloisons légères (ép 100 mm) intérieures de taille :
- cloison 1 : Lg 4,4 ml x Ht 3m
- cloison 2 : Lg 4,4 ml x Ht 3m
- cloison 3 : Lg 5,1 ml x Ht 3m
Evacuation et traitement des déchets à votre charge.
Dépose et évacuation des 13 stores intérieurs
Balayage de l’ensemble des bureaux avant mise à disposition aux autres corps de
métiers soit 452 m².
Nettoyage des urinoirs et WC souillés.
Lot N° 2 : ETANCHEITE TOITURE
Localisation des fuites en toiture :
La visite du site permettra à l’entrepreneur de prendre la mesure du problème. Elle
devra déterminer si les fuites sont dues au manque de maintenance consécutif à la
fermeture du site ou si au contraire elles ont pour origine des fissures de
l’étanchéité existante ou la défectuosité des joints de bâtiment.
(localisation : voir plan joint en annexe)
L’entrepreneur intégrera l’arrachage des mauvaises herbes sur le toit terrasse ainsi
que le débouchage des collecteurs EP.
La prestation comprendra en outre, l’ouverture des fissures, le nettoyage ainsi que
le rebouchage.
Lot N° 3 : CHAUFFAGE VENTILLATION
Fourniture, pose et mise en service d’une chaudière ventouse basse consommation
gaz permettant de chauffer l’ensemble du bâtiment administrative.
Fourniture, pose et mise en service de circuits de chauffage (voir plan joint en
annexe) y compris circulateurs, ensemble thermomètre, vannes et accessoires,
ensemble câblage électrique, radiateurs à circulation d’eau chaude, isolation des
circuits, vannes de coupures et de régulation, traversées de murs et cloisons (y
compris reprises d’étanchéité),
Fourniture, pose et mise en service d’une tuyauterie d’alimentation de gaz entre le
poste de livraison situé en bordure de propriété dans l’axe du bâtiment coté route
(voir plan joint en annexe) y compris tranchée extérieure (ouverture/fermeture)
vannes de sectionnement, reprise d’étanchéité, fourreaux, etc…
Tableau électrique à la charge du présent lot.
Réglage du brûleur à la charge du présent lot.
13
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Limite de fourniture : poste de distribution de GDF situé en limite de propriété dans
l’axe du couloir bâtiment administratif. Distance bord sud bâtiment/poste de
distribution : maxi 10 ml
Vérification des circuits d’extraction existants, nettoyage des bouches de soufflage et
de reprise.
Vérification d’un climatiseur air/air existant.
Lot N° 4 : SANITAIRE
Les équipements sanitaires sont en place mais inutilisés depuis l’arrêt du site en
2008.
Il conviendra donc de procéder à la vérification du bon fonctionnement et de
l’étanchéité des circuits d’eau froide, d’eau chaude et d’évacuation des eaux usées,
des robinets, des chasses d’eau ainsi que du ballon de production d’eau chaude
sanitaire.
Prévoir une désinfection des canalisations d’eau potable avant la remise en service.
Le remplacement du groupe de sécurité est à prévoir.
Valider l’état de la résistance électrique.
La prestation comprendra également le nettoyage, détartrage
équipements sanitaires, soit :
- WC sur pied ( Nbre 2)
- urinoirs ( Nbre 2)
- lavabos (Nbre 3)
- évier (Nbre 1)
de
tous les
Remplacement de robinet abîmé dans le local nettoyage par un robinet mitigeur de
marque Grohe ou équivalent. (Nbre 1)
Remplacement de robinets des lave-mains WC par des robinets mitigeurs de marque
Grohe ou équivalent (Nbre 2)
Lot N° 5 : ELECTRICITE /INFORMATIQUE
Préambule : Fourniture des schémas et plans électriques de l’armoire existante
intégrant toutes les nouvelles modifications sur fichier Autocad version 2010 : à la
charge de l’entrepreneur.
5.1. Dépose / Décâblage
Dépose, évacuation y compris décâblage jusqu’à l’armoire de distribution
de convecteurs électriques (y compris supports) répartis dans les bureaux. Nbre 30
Décâblage jusqu’à l’armoire de distribution, dépose de goulotte pour permettre
l’abattage d’une cloison Nbre 8 ml
14
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Décâblage, dépose d’une rampe d’éclairage à l’aplomb du comptoir d’accueil. Nbre 1
Dépose d’une horloge de programmation située dans la salle de conférence y
compris le câblage jusqu’à son origine. Nbre 1
Dépose d’un câble 2,5 mm2 obsolète cheminant à l’extérieur (dans les caillous)
depuis le local électrique et contournant le bâtiment jusqu’à l’angle sud.
5.2. Eclairage intérieur
Vérification de tous les circuits lumières de l’ensemble du bâtiment y compris
dépoussiérage des blocs lumière.
Remplacement de tubes fluorescents haut rendement lg. 1500 mm y compris les
ballasts. (Nbre 110)
Remplacement d’ampoules basses consommation. (Nbre 3)
Remplacement de blocs d’éclairage par blocs luminaires étanches complets 2 x 58 W
lg. 1600 mm à ballast électronique dans la future chaufferie. (Nbre 2)
Fourniture et pose de réflecteurs industriels pour sas d’accueil. (Nbre 2)
Vérification des blocs issue de secours et remplacement des piles.
Remplacement de bloc issue de secours dans le couloir coté sud. (Nbre 1)
5.3. Eclairage extérieur
Refixation d’un globe d’éclairage sur potelet coté accès visiteur.
5.4. Circuits prises
Vérification de sèches mains électriques dans local sanitaire. (Nbre 2)
Vérification de tous les circuits prises de l’ensemble du bâtiment et adaptations
suivantes :
- Bureau 1 : ajout de prises 230 V sur goulotte existante. (Nbre 5)
- Bureau 2 : remplacement de goulotte abîmée (idem existant) (Nbre 6 ml) ,
Remplacement de prises 230 V + prises téléphone.(Nbre 8 + 4)
- Bureau 3 : remplacement de goulotte abîmée (idem existant) (Nbre 4,2 ml)
Remplacement de prises 230 V + prises téléphone. (Nbre 6 + 3)
- Bureau 6 : remplacement de goulotte abîmée (idem existant) (Nbre 4,5 ml)
Remplacement de prises 230 V + prises téléphone. (Nbre 8 + 4)
- Bureau 9 : ajout de prises 230 V + prises téléphone dans goulotte existante. (Nbre
4 + 2)
- Bureau 10 : fourniture et pose d’une nouvelle goulotte en périphérie du bureau
(Métré à définir selon le plan joint) (idem existant) avec intégration de prises
230 V + prises téléphone. (Nbre 25 + 12 )
- Bureau 12 : remplacement de goulotte abîmée (idem existant). (Nbre 6 ml)
- Bureau 13 : ajout de prises 230 V + prises téléphone dans goulotte existante.
(Nbre 5 + 4)
15
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
- Bureau 14 : fourniture et pose d’une nouvelle goulotte en périphérie du bureau
(Métré à définir selon le plan joint) (idem existant) avec intégration de prises 230
V + prises téléphone. (Nbre 25 +12)
5.5. Circuits téléphone
Vérification de tous les circuits et prises téléphoniques du bâtiment.
Fourniture de prises supplémentaires : détail, voir § 5.4
5.6. Réseau informatique
Contrôle des prises RJ 45
5.7. Alimentation de 2 portails automatiques et 2 portillons
Ouverture/fermeture électrique de chaque portail à piloter depuis bureau
secrétariat + 2 télécommandes
Fourreaux enterrés disponibles sous réserve de valider leur état.
Localisation des 2 portails :
- portail double battant : à coté du bâtiment administratif, coté nord
- portail coulissant : accès cour usine, coté sud
Fourniture, installation et mise en service de 2 gâches électriques (à poser sur
chaque portillon situé à coté de chaque porte automatique) à piloter depuis le
bureau secrétariat.
5.8. Coffret de chantier provisoire
Mise à disposition et branchement d’un coffret de chantier pour la durée des
travaux soit 2 mois.
Le coffret triphasé 400 V sera conforme aux normes spécifiées par ERDF et équipé
comme suit :
- pose sur pieds
- enveloppe en matière isolante
- disjoncteur de branchement conforme à la norme NFC 62411
- Protection différentielle :30 mA
- borniers de raccordement, piquet de terre, câble cuivre 25 mm2
- 1 prise 400V 32 A P 17 en façade
- 1 prise 400V 16 A P 17 en façade
- 5 prises 230V 16 A P 17 en façade
Le comptage sera intégré dans le coffret par les services ERDF.
La demande de branchement ainsi que les factures de consommations seront à la
charge de la CCVA.
Lot N° 6 : PEINTURE MURS & PLAFONDS
6.1. Moquette murale
Arrachage de moquette murale dans 4 bureaux :
surface totale : 152 m²
Après arrachage, brossage, grattage et dépoussiérage, préparation du support,
rebouchage des trous à l’enduit de finition, ponçage.
16
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
6.2. Papier peint mural
Application d’un papier peint mural en fibre de verre sur les surfaces
correspondantes aux anciennes moquettes murales (voir 6.1.) soit : 152 m²
6.3. Peinture murale
Dépoussiérage, lessivage des murs (sauf murs enduits après arrachage moquette)
Préparation des surfaces, rebouchage des trous à l’enduit de finition.
Impression peinture acrylique en 2 couches, aspect satiné, lessivable.
Surfaces :
Bureau 1 : 64 m²
Bureau 2 : 29 m²
Bureau 3 : 24 m²
Bureau 4 : 24 m²
Bureau 5 : 24 m²
Bureau 6 : 40 m²
Bureau 7 : 84 m²
Couloir 8 : 182 m²
Bureau 9 : 32 m²
Bureau 10 : 90 m²
Bureau 11 : 42 m²
Bureau 12 : 30 m²
Bureau 13 : 39 m²
Bureau 14 : 82 m²
Soit un total de :
786 m²
Reprise des fissures, préparation et traitement par application de joints souples
étanches.
Reprise des angles sur murs sas d’accès et traitement des remontées d’humidité.
6.4. Portes et cadres de portes
Dépoussiérage, lessivage et mise en peinture sur les 2 faces y compris cadres de :
porte double battant 204 x 140 (Nbre 1)
portes simple battant 204 x 83 (Nbre 21)
portes simple battant 204 x 73 (Nbre 2)
Mise en peinture sur les 2 faces y compris cadre d’une porte simple battant 204 x
83 neuve remplacée.
6.5. Plafonds à refaire
Arrachage des papiers peints dans certains bureaux présentant des signes de
décollement : Surface de 260 m² (voir plan joint) A confirmer sur site lors de la
visite.
Reprise des fissures et traitement des joints de bâtiments.
( voir plan joint en annexe)
17
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Validation du support et préparation pour une bonne tenue de revêtement en fibre
de verre.
Application d’un papier peint en fibre de verre sur les surfaces correspondantes.
Nota : en cas de décollement partiel dans une pièce, c’est l’ensemble du plafond qui
fera l’objet d’un remplacement du papier peint.
6.6. Plafonds à peindre
Dépoussiérage, lessivage et application de 2 couches de peinture acrylique, aspect
mat. Sur tous les plafonds (y compris les plafonds recouverts de fibre de verre) du
bâtiment.
Surface totale des plafonds :
374 m²
6.7. Faux plafonds à peindre
Dépoussiérage, et application de 2 couches de peinture acrylique, aspect mat. sur
faux plafonds en dalles de 120 x 60
Surface totale des faux plafonds : 49 m²
Dépoussiérage, lavage et application de 2 couches de peinture acrylique aspect
satiné sur faux plafond en luxalon dans le local sanitaire soit : 12 m²
Lot N° 7 : MENUISERIE & FERMETURE
7.1. Portes intérieures
Fourniture et adaptation sur cadre métallique existant d’une porte intérieure 1
vantail 204 x 83 ép. 42 mm à âme tubulaire pré peinte.
Ferrage par 3 paumelles acier adaptables sur existant.
Fourniture et pose sur porte issue de secours coté sud, d’un ferme-porte à bras
compas, corps en alliage d’aluminium. Fermeture hydraulique à crémaillère et
pignon. Coloris : argent
7.2 Volets roulants
Vérification, graissage de tous les mécanismes de volets roulants du bâtiment.
Remplacement de :
mécanismes de volets roulants défectueux (Nbre 11), enroulement à sangle, y
compris le boîtier d’enroulement et la sangle (bureaux 3, 4, 9, 10 et 14).
2 tiges de manœuvre de volet roulant à tige articulée (bureau 1 et couloir
sud)
18
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
7.3 Divers
Remplacement de dalles de faux plafonds 120 x 60 cm. (Nbre 2)
Remplacement d’une plinthe sous bahut de la kitchenette lg. 2,1 ml x ht 0,1 ml en
panneau stratifié blanc. (Nbre 1)
Remplacement de poignées de porte battante extérieure (coté accès visiteur) en
nylon renforcé par noyau acier finition blanc diamètre 34 type Normbau. (Nbre 2)
Vérification de l’étanchéité de tous les châssis vitrés y compris la bonne marche et
le graissage de tous les mécanismes de châssis ouvrants.
Vérification et remise en état éventuel de toutes les portes de placards y compris
tenue des tablettes et serrures.
Fourniture et mise en place de tapis de sol 1 m x 2 m dans sas d’entrée idem
existant.
Fourniture et pose sur porte issue de secours coté sud, d’un ferme-porte à bras
compas, corps en alliage d’aluminium. Fermeture hydraulique à crémaillère et
pignon. Coloris : argent
Remplacement d’un lot de stores à bandes verticales couleur à définir. Bandes en
fibre de verre à plaquettes de lestage reliées par chaînette. Manœuvre par cordon de
tirage, orientation par chaînette.
Les supports de fixation en plafond peuvent éventuellement être récupérés.
Détail des stores :
Bureau 1 : lg 4 ml x ht 2,3 ml
Bureau 2 : lg 1,2 ml x ht 2,8 ml
Bureau 3 : lg 3,6 ml x ht 2,8 ml
Bureau 4 : lg 2,2 ml x ht 1,7 ml et lg 2,2 ml x ht 1,1 ml
Bureau 9 : lg 1,5 ml x ht 2,2 ml et lg 1,2 ml x ht 2,2 ml
Bureau 10 : lg 4 ml x ht 2,2 ml (trois stores identiques dans ce bureau)
Bureau 12 : lg 4 ml x ht 2,3 ml
Bureau 13 : lg 4 ml x ht 2,3 ml
Bureau 14 : lg 4 ml x ht 2,3 ml
Remplacement de panneau double vitrage (Nbre 1) sur porte de secours couloir
coté rue (750 mm x 1760 mm)
Remplacement de panneau double vitrage (Nbre 1) sur SAS d’accueil côté cour
usine (740 mm x 500 mm)
Lot N° 8 : REVETEMENT DE SOLS
8.1. Arrachage sols existants
Arrachage soigné des différents revêtements existants (dalles de moquette,
moquette, dalles de PVC, PVC) sauf carrelage soit une surface totale de : 430 m²
Evacuation des gravats et traitement des déchets à la charge de l’entrepreneur.
19
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
8.2. Sol résine
Principe de mise en œuvre :
- aspiration soignée du support
- application d’une couche de primaire chargée en quartz 04/08 à raison de 1.5
kg/m2
- saupoudrage quartz 0.4/0.8 à raison de 2,8 kg/m2
- ponçage grain de 16 sous aspiration du support
- aspiration soignée du support
- application d’une couche masse teintée chargée en quartz 0,4/0,8 à raison de 1,5
kg/m2
- saupoudrage quartz 0,4/0,8 à raison de 2,8 kg/m2
- ponçage grain de 16 sous aspiration du support
- aspiration soignée du support
- application d’une couche finition incolore UV à la taloche inox à raison de 0,8
kg/m2
- application d’une couche de vernis incolore satiné à raison de 0,2 kg/m2
Mise en œuvre du revêtement résine explicité ci-dessus dans 14 salles et bureaux
représentant une surface totale de : 430 m²
Evacuation et traitement des déchets après mise en œuvre à la charge de
l’entrepreneur.
Lot N° 9 : SERRURERIE
Remplacement sur serrures de portes, de cylindres européens à double entrée.
(Nbre 6)
Remplacement de serrures à larder à clé par serrures à larder à cylindre + cylindres
double entrée sur porte du local informatique et chaufferie. (Nbre 2)
Fourniture et pose sur une nouvelle porte d’un ensemble de poignées de portes en
zamak chromé et serrure à larder + cylindre à double entrée. (Nbre 1)
Vérification, graissage de serrures à larder et poignées de portes. (Nbre 27)
Lot N° 10 : AUTOMATISATION de 2 PORTAILS
Fourniture, installation et mise en service
l’automatisation de portails d’accès (Nbre 2)
de
motorisations
destinées
à
Portail 1 :
Marque : non déterminée
Type : double battant à profilés tubulaires
Taille : Lrg chaque battant : 3,5 ml
Ht : 2,1 m
Poids : non déterminé, à estimer sur site
Portail 2 :
Marque : Heras
Type : coulissant, réf. : USP – 60/200
20
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Poids : 244 kg
Taille : Lg : 8,7 ml
Ht : 1,8 ml
Alimentation électrique : hors fourniture
La fourniture comprendra :
- la motorisation ainsi que les protections thermiques
- les dispositifs de sécurité à l’impact
- le déblocage mécanique manuel
- la vérine de sécurité
Lot N° 11 : NETTOYAGE INTERIEUR /EXTERIEUR
11.1. Nettoyage intérieur
Nettoyage complet et soigné de l’ensemble des locaux après travaux, (y compris les
sols résines) soit surface totale : 452 m²
Lessivage en place des 2 faces d’un double rideau PVC de séparation dans la salle
de conférence.
Lessivage de toutes les goulottes électrique et plinthes PVC de l’ensemble des
bureaux.
Lessivage de tous les châssis vitrés fixes et ouvrants, intérieurs et extérieurs (les 2
faces soit 240 m²) du bâtiment ainsi que les caissons de volets roulants, les appuis,
les fenâtres et la porte vitrée d’accès WC.
Lessivage de tous les placards et bahuts fixés (façades et intérieur).Nbr 7
Dépoussiérage/lavage du bardage sous toiture dans le sas d’entrée y compris
structure en profilés fermés.
11.2. Nettoyage extérieur
Lavage au karcher des façades extérieures y compris châssis vitrés.
Dépoussiérage/lavage de tous les volets roulants périphériques y compris la face
intérieure.
21
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
III – TABLEAU RECAPITULATIF
LOTS
DESCRIPTIF
1
DEMOLITION/NETTOYAGE
2
3
ETANCHEITE / TOITURE
CHAUFFAGE / VENTILATION
4
5
SANITAIRE
ELECTRICITE / INFORMATIQUE
5.1. Dépose / décablage
5.2. Eclairage intérieur
MONTANT en €
5.3. Eclairage exterieur
5.4. Circuits prises
5.5. Circuits telephone
5.6. Réseau informatique
6
5.7. Alimentation de 2 portails+2 portillons
5.8. Coffret de chantier provisoire
PEINTURE MURS ET PLAFONDS
6.1. Moquette murale
6.2. Papier peint mural
6.3. Peinture murale
6.4. Portes et cadres de portes
6.5. Plafonds à refaire
6.6. Plafonds à peindre
6.7. Faux plafonds à peindre
7
MENUISERIE ET FERMETURES
7.1. Portes intérieures
7.2. Volets roulants
7.3. Divers
8
9
REVETEMENT DE SOL
8.1. Arrachage sols existants
8.2. Sol résine
SERRURERIE
10
AUTOMATISATION DE 2 PORTAILS
11
NETTOYAGE INTERIEUR/EXTERIEUR
11.1 Nettoyage intérieur
11.2. Nettoyage extérieur
22
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
IV – ANNEXES
1. Plan de localisation des fuites et fissures
23
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
2. Plan de distribution chauffage
24
CCTP Site Industriel « La Forge » Rénovation de bureaux - CCVA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising