AAPC_2010-TOUR-16_Chantier d`insertion Site du Bassin

AAPC_2010-TOUR-16_Chantier d`insertion Site du Bassin
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Nom et adresse de l'organisme acheteur :
Monsieur le Président de la Communauté Intercommunale Réunion EST (CIREST)
26 bis, rue Leconte Delisle - Résidence Le Manchy B.P. 124 - 97470 Saint Benoît
Tél : 02.62.92.53.31 – Fax : 02.62.92.10.80
Objet du marché :
« Marché d’insertion et de qualification professionnelle ayant pour support la
réalisation
de travaux d’aménagement
site (PLIE)
à haute
Accompagnement
socioprofessionnel
des publics participantet
au de
Planrevalorisation
local pour l’insertiond’un
et l’emploi
en 2010
valeur touristique « Le Bassin Bleu » »
Nomenclature CPV :
Lieu d’exécution : Territoire de la CIREST
Objet principal : 75231240 Services de réinsertion
Objets supplémentaires : 45111291-4 Travaux
d'aménagement du terrain
L’avis concerne : un marché public
Type de procédure : Procédure adaptée
Numéro de référence attribuée au marché par le pouvoir
adjudicateur : 2010-TOUR-16
Acceptation des variantes : Non
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d’exécution :
- Le délai d’exécution du marché est fixé dans l’acte d’engagement
- Le délai global de l’opération six (6) mois maximum hors délai de validation
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :
•
• Cautionnement et garanties exigés
• Modalités essentielles de financement et de paiement
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaires du marché
• Conditions de participation
Voir règlement de la consultation.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la candidature : Français
CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la (les) plus avantageuse(s) appréciée(s) en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation.
Retrait et réception des candidatures
Date limite de réception des offres :
1 9
j u i l l e t
2 0 1 0
à
1 5
h
aux heures d’ouverture : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00 (Heure de La Réunion)
à l’adresse suivante :
CIREST
- Direction des Marchés Publics –
26B, RESIDENCE LE MANCHY - BP124
RUE LECONTE DELISLE - 97470 SAINT BENOIT
Autres informations :
-
-
-
-
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 90 jours (à compter de la date
limite de réception des offres).
En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir les renseignements concernant sa situation
juridique, ses capacités économiques et financières et ses références professionnelles et capacités techniques.
L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas
exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du
marché.
Pour justifier de ses capacités professionnelles techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un
groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et
financières d’autres opérateurs économiques, quelque soit la nature juridique des liens existants entre ces
opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve
qu’il en disposera pour l’exécution du marché.
Les plis cachetés contenant les offres seront envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou remis en mains propres contre récépissé à l’adresse précitée.
Le dossier de consultation sera remis gratuitement sur support papier à chaque entreprise qui en fera la demande
par écrit : courrier, télécopie ou courrier électronique (les coordonnées sont fournies à la section " Nom et adresse
officiels de l'organisme acheteur " du présent avis).
Il peut être retiré au siège administratif de la CIREST (adresse indiquée ci-dessus).
Il pourra également être téléchargé dans son intégralité par voie électronique sur le site internet
www.achatpublic.com via le site internet www.cirest.fr.. Les soumissionnaires devront renseigner un formulaire
d’identification. A cet effet, ils fournissent le nom de l’organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les
documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique, en
particulier les éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications). Les entreprises souhaitant télécharger
le dossier de consultation doivent au préalable installer les pré-requis techniques sur leur poste et se référer aux
conditions générales d’utilisation disponibles sur le site internet www.achatpublic.com. Un manuel d’utilisation est
également disponible sur le site afin de faciliter le maniement de la plate-forme.
Unité monétaire : Euro
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Saint-Denis
27, rue Félix Guyon - BP2024
97488 Saint-Denis Cedex
Courrier électronique : greffe.ta-saint-denis@juradm.fr.
Tél. 02 62 92 43 60. Fax 02 62 92 43 62
Adresse internet (URL) : http://www.ta-saint-denis.juradm.fr/ta/saint_denis/index.shtml
Date d’envoi du présent avis à la publication :
22 juin 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising